КРУПНЕЙШАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОКОНЧАЛАСЬ? Energy Works

Energy Works в Халле – это проект стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов по переработке отходов в электроэнергию с использованием передовой технологии газификации. Завод, введенный в эксплуатацию в 2018 году, планировал перерабатывать 240 000 тонн отходов в год и вырабатывать 25 МВт электроэнергии, что достаточно для обеспечения электроэнергией около 43 000 домов. Завод также сыграл свою роль в сокращении выбросов углерода за счет сокращения отходов на свалках и рекультивации заброшенной промышленной площадки в Халле.

Однако в последнее время Energy Works столкнулась с эксплуатационными трудностями. Согласно отчётам, компания не могла достичь ожидаемых показателей производительности из-за технических проблем, связанных с процессом газификации. Это привело к снижению эффективности, что вызвало опасения по поводу её будущей жизнеспособности.

Судебная тяжба вокруг Energy Works Hull (EWH) включала серьёзный спор с MW High Tech Projects UK Ltd (M+W) по поводу строительства в Халле завода по производству энергии из отходов. Компания EWH заключила с M+W контракт на проектирование и строительство завода по переработке отходов в электроэнергию по контракту стоимостью 153 миллиона фунтов стерлингов. Однако возникли задержки, и завод не был достроен в согласованные сроки.

EWH расторгла контракт после того, как проект был отложен почти на год после первоначальной даты завершения в апреле 2018 года. Причиной расторжения контракта стало невыполнение M+W обязательств по завершению строительства системы газификации и вводу завода в эксплуатацию. Суд установил отсутствие у M+W обоснованных причин для задержек и отклонил её требования о продлении сроков. Следовательно, EWH имела право на возмещение убытков за задержку и дополнительных убытков, превышающих 117 миллионов фунтов стерлингов. M+W подала встречный иск о невыплате поэтапных платежей, но суд в целом вынес решение в пользу EWH.

Кроме того, EWH заявила о дефектах конструкции и оборудования завода, включая проблемы с шумовым излучением, системой подачи топлива и установкой деминерализации воды. Суд частично удовлетворил эти требования, присудив дополнительную компенсацию за существенные дефекты, включая нарушения, связанные с шумовым загрязнением.

Это сложное дело выявило существенные нарушения в управлении проектом и выполнении договорных обязательств с обеих сторон, но в конечном итоге основная тяжесть юридических и финансовых штрафов легла на компанию M+W.

Вот некоторые ключевые термины, связанные с Energy Works Hull:

Энергия из отходов (EfW) – Станция была спроектирована для выработки электроэнергии путем преобразования топлива, полученного из отходов (RDF), в энергию.
Газификация – Процесс, используемый на станции для преобразования отходов в синтетический газ для выработки электроэнергии.
Топливо, полученное из отходов (RDF), – Вид топлива, используемого на объекте, полученного из отходов.
Контракт на проектирование, закупки и строительство – Контракт между Energy Works Hull и MW High Tech Projects.
Ущерб от задержки – Финансовые штрафы, возникшие в связи с задержками в завершении проекта, что является центральным вопросом в судебном разбирательстве. Неустойка – EWH потребовала возмещения более 117 миллионов фунтов стерлингов за задержки проекта и невыполнение договорных обязательств.
MW High Tech Projects – Компания заключила контракт на проектирование и строительство объекта и оказалась втянутой в судебный спор.
Технические проблемы – Проблемы с системой газификации, а также дефекты в системе подачи топлива и других компонентах установки.
Расторжение контракта – EWH расторгла контракт с M+W после значительных задержек и дефектов в строительстве.
Эти условия имеют решающее значение для понимания проекта и связанных с ним правовых вопросов.